|
|
|
| |
 |
| 广西建设监理（总第32期） |
|
|
|
|
非监理方的原因造成的工期延误，是否应支付延期监理费？ |
|
|
发布时间:2011-08-31 09:23:32 【字体：大 中 小】【颜色：红 绿 蓝 黑】 |
申请人：浙江省**研究院有限公司 查询该企业诚信情况
委托代理人：陈伟良、黄智才，浙江维良律师事务所律师
被申请人：浙江省**管理委员会
仲裁请求：
一、依法裁决被申请人支付监理费人民币343441.28元;
二、依法裁决被申请人支付逾期利息人民币21997.41元(利息自2009年5月1日开始，暂时计算至2010年3月1日，共计305天，按照每日万分之二点一计算，并判令支付到实际支付之日止，详见计算监理费本金及逾期利息计算清单);
三、依法裁决被申请人承担本案的仲裁费用。
事实和理由：
浙江**工程监理有限公司(以下简称**公司)与被申请人于2006年签订了一份《浙江工程委托监理合同》，由被申请人委托**公司监理**工业基地沈东路I标段市政工程。工程监理费率为总造价的1%，具体金额以竣工结算为准。对监理费的支付办法、时间和金额，合同均予明确;合同又约定：监理期间因业主或施工方等其他原因造成工期延误的，被申请人同意按每月两万元支付给**公司;监理服务期指施工合同日期。按施工合同，工程最长期限为240天。合同签订后，该工程于2007年4月正式开工，于2009年4月30日全部竣工，实际施工长达24个月，工期延误16个月。工程竣工后审计总价为19426128元。在工程施工期间，**公司尽心尽力履行监理职责，其负责监理的道路工程荣获2008年度浙江省市政公用工程安全文明施工标准化工地。但是，被申请人却未按约支付工程监理费，按合同约定被申请人应支付施工总价1%及增加的16个月每月二万远的监理费，合计514261.28元。被申请人仅支付过170820元，尚余343441.28元监理费至今未付。虽经申请人多次催讨，均未果。
另，根据**公司2009年3月15日《股东会决议》及申请人2007年5月11日《董事会决议》，申请人依法收购**公司，其债权债务由申请人享有和承担。**公司于2009年6月8日被予以注销。
申请人认为，被申请人未按约支付监理费的行为已给申请人造成较大的经济损失。为此，申请人作为**公司的权利义务承受者，根据监理合同的约定，特像贵委提起仲裁，望贵委依法查明事实，裁决支持申请人全部的仲裁请求。
申请人为支持其主张，提供的证据有：
证据1、营业执照，法定代表人身份证明书、资质证书、申请人的董事会决议、**公司的股东决定、公司注销登记申请书、准予注销登记通知书、公司基本情况、证明，证明申请人的仲裁主体资格。
证据2、建设工程委托监理合同，证明：1被申请人将涉案工程委托给**公司监理，以及双方的权利义务;1**公司的监理费用计算方式以及超期的监理费的计算方式;3**公司的监理服务期;4监理费的支付方式。
证据3、建设工程施工合同，证明涉案工程合同约定最长施工期为240天，也即是申请人与被申请人合同约定的监理服务期为240天。
证据4、工程材料/构配件/设备报审表、水泥质量检验报告单、水泥物理性能检测报告，证明涉案工程开工日期是2007年4月份，**公司也同时进场服务的事实。
证据5、会议纪要，证明涉案工程竣工日期为2009年4月30日，实际施工期为24个月，比合同约定延误了16个月。
证据6、工程造价审定通知书、**审计局关于**工业基地沈东路3#桥工程结算的审计报告，证明涉案工程审计造价分别为12102250元和7323878元，共计19426128元。
证据7、荣誉证书，证明涉案工程荣获2008年度浙江省市政公用工程安全文明施工标准化工地。
证据8、浙江省杭州市服务业统一发票，证明被申请人仅支付过170820元监理费的事实。
证据9、工程洽商记录，证明申请人已履行监理义务。
证据10、竣工验收证书，该证据作为证据5的补充，证明监理单位由参加3#桥梁的全过程工作。
证据11、办案登记表，证明申请人的监理范围不仅包括道路还包括桥梁。
证据12、关于工程延期原因的报告，证明3#桥的实际开工时间是2007年3月1日进场施工，后来由于电力设施牵引和土地政策征用，所以延期，并有被申请人签字确认。
被申请人针对申请人的仲裁请求答辩称：
(一)**公司已经和被申请人结清合同之债，申请人的收购行为对被申请人不发生法律效力，故应驳回申请人的仲裁请求。
(二)本案的实际监理范围及标的额尚不清楚，但实际上被申请人不欠**公司的服务费。
(三)被申请人和**公司在履行合同中的相关问题。 |
|
|
|
|
桂公网安备 45010702001375号